甲方：
乙方：
甲乙双方在充分协商的基础上，本着自愿互利、权益平等的原则，签订合同，以资双方共同遵守执行。
一、工程地址：
二、工程内容：
三、工程造价为每立方米人民币 ，工程总量为 立方米，工程总造价为人民币 (最终结算以实际工程量为准)。
四、施工时间：日至日完工，因其他原因影响工期顺延何时施工电话通知。
五、质量要求：容重 KG/M³,平整度±1CM，阻燃为离火3秒自熄，其他按国家标准执行。
六、付款方式：合同签订后，付工程总款10%的订金，开工时人员、料、机械到工地，先付工程款总额的 % ，施工到工程总量的 %时，再付总价款的 %，施工到工程总量的 %时，再付总价款的 %，完工验收合格付 %，留 % 作为质保金，质保金壹年内付清。
七、甲方的责任与义务：
1、向乙方提供三相电源至施工现场，及承担当地有关方面对乙方的各种收费，同时负责保证乙方人员、设备安全。
2、协助乙方做好施工现场的安全保卫及防火工作。
3、派出工地代表，对工程进度、质量、安全措施进行监督检查，并按工程可分部位进行验收实行签字制度，如未及时验收或未经验收擅自动用或使用则视为工程质量合格。
4、因甲方的责任造成乙方停工误工期顺延，甲方应付乙方因此造成停工误工损失。损失计算方法为：每延误壹天按工程总价款的 %计算。
八、乙方的责任与义务：
1、在施工期间，除因乙方原因造成的失火损失，其余均由甲方承担。
2、乙方应按合同规定的时间完工和交付。若无因不可抗拒原因逾期完工和交付，应承担造成甲方的经济损失。
3、乙方在施工中必须做到安全、规范，凡本工程造成的乙方人员伤亡事故均由乙方负责。
九、工程质量及违约责任：
1、喷涂工程完工验收后，保修期为壹年，在保修期内因喷涂而造成的脱落、裂纹由乙方负责保修。
2、由于建筑结构造成的墙面脱落、裂纹和气密层与墙面两层皮造成的脱落、裂纹由甲方负责。
3、违约责任：乙方不能按时交验工程，每迟延壹天，赔偿甲方本合同总造价的 %的经济损失，甲方不能按时间向乙方支付工程款时，除施工工期顺延外，乙方可随时撤离工地或每迟延支付壹天赔偿乙方本合同总造价的 %的经济损失。甲乙双方发生纠纷协商解决，协商不成向原告方驻地法院起诉，依法解决。
十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，双方各持一份，双方对本合同的补充及修正协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
甲方单位(章)： 乙方单位(章)：
甲方代表： 乙方代表：
单位名称： 单位名称：
开户行： 开户行一：
帐号： 帐号：
单位地址： 单位地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
年 月 日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容